Welcome to AFD/dgMarket


Búsqueda
Búsqueda Avanzada

Avis d'Appel d'Offres pour les travaux de réhabilitation du Centre de Formation et de Perfectionnement de Franceville (CFPF) lot unique

Solicitud de ofertas

Información general

País:   Gabón
Ciudad/Localidad:   Libreville
Número de Anuncio/Contrato:   AOIO N°: 27.11.18-AFD/SET
Fecha de publicación:   5 de Feb, 2019
Límite (hora local):   8 de Abril, 2019 - 10:00
Organismos de Financiación :   Agence Française de Développement - Agencia de Financiamento
Compradores:   GABON - SETRAG
Eligibilidad de Licitadores:   Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose d’avoirs liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc. autres que l’avance de démarrage éventuelle, à des montants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres à hauteur de:
 120 000 000 FCFA (Cent Vingt millions Fcfa) et nets de ses autres engagements.
(ii) le Soumissionnaire doit démontrer, à la satisfaction du Maître de l’Ouvrage qu’il dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire les besoins en trésorerie des travaux en cours et à venir dans le cadre de marchés déjà engagés.
(ii) le Soumissionnaire doit démontrer, à la satisfaction du Maître de l’Ouvrage qu’il dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire les besoins en trésorerie des travaux en cours et à venir dans le cadre de marchés déjà engagés.
Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins:
740 000 000 FCFA (Sept Cents Quarante millions FCFA),
Expérience de marchés de construction à titre d’Entrepreneur principal, de membre de groupement, d’ensemblier ou de Sous-traitant au cours des 5 dernières années à partir du 1er janvier de l’année 2013.
Participation à titre d’Entrepreneur principal, de membre d’un groupement , d’ensemblier, ou de Sous-traitant dans 2 marchés d’un montant minimum de 1 900 000 000 Fcfa pour le lot unique. Les marchés présentés doivent être similaires et exécutés à compter du 1er janvier 2013 jusqu’à la date limite de remise des Offres de manière satisfaisante et achevés pour l’essentiel .
Expérience deux (02) marchés de construction à fort enjeu ESSS et réalisés dans les dix (10) dernières années pour lesquels les mesures ESSS ont été mises en œuvre de manière satisfaisante en conformité avec des standards internationaux.


Avis d’Appel d’Offres (AA0)
GABON

Programme de remise à niveau des infrastructures ferroviaires de la SETRAG (PRN)
Financement: AFD
(AOIO No: 27.11.18-AFD/SET)

1. Dans le cadre de la réhabilitation du Chemin de Fer Transgabonais, L’Etat a fait un emprunt auprès de l’Agence Française pour le Développement (AFD) pour financer sa part dans le Programme de remise à niveau, à savoir la réhabilitation des Infrastructures Ferroviaires.
Le concessionnaire des chemins de fer Gabonais (SETRAG) dans son rôle de maître d’œuvre a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds mis à la disposition par l’Etat du Gabon à travers le crédit AFD pour effectuer les paiements prévus au titre du Marché objet du présent avis d’appel d’offres.
Cet appel d’offres est référencé AOIO No: 27-11-18-AFD/SET en date du 09 février 2019 relatif aux Travaux de réhabilitation du Centre de Formation et de Perfectionnement de Franceville (CFPF) en lot unique:

I. Réhabilitation de dix-huit (18) logements de la zone sociale du CFPF.
II. Réhabilitation de onze (11) logements de la zone pédagogique du CFPF.

Il est ouvert aux soumissionnaires nationaux et internationaux ayant les compétences requises.

2. La SETRAG sollicite des offres sous plis fermés de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux ci-dessus.
Le délai d’exécution des travaux suivant l’allotissement est indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO).
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres International Ouvert (AOIO) tel que défini dans les « Directives: passation des marchés financés par les Prêts des bailleurs » avec la particularité rappelée ci-dessus.
4. Les soumissionnaires éligibles, identifiés et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SETRAG; Nohine LO – Directeur de l’Equipement (DE) Téléphone / Fax: +241 01.70.83.01, E-mail: appel.offres@setrag.com ou prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous de 09 heures à 15 heures, heure locale, tous les jours ouvrables.
5. Conditions de Qualification et de Sélection sont:
Les exigences en matière de qualification telles qu’indiquées dans le Dossier d’Appel d’Offres International Ouvert et concernant d’une part la capacité financière, et d’autre part la capacité technique et l’expérience sont celles inscrites au point 2 – Qualification - de la section III des «Critères d’évaluation et de Qualification». Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles (voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées).

Une Garantie de Soumission est requise. Son montant est de:
10 000 000 F CFA (Dix millions de francs CFA) pour le lot unique.
L’adjudicataire sera choisi sur base de ses qualifications et de son expérience dans le domaine du génie civil, du bâtiment et des travaux publics (construction, terrassement et assainissement); de son aptitude et sa capacité à mobiliser des moyens humains et matériels adéquats pour la réalisation des travaux dans les délais indiqués; de sa solvabilité et sa capacité financière.
Ces critères seront déterminants pour la sélection. Aucun facteur qui n’est pas défini ci-dessus ne pourra être utilisé pour juger de la qualification du Soumissionnaire.
6. Une réunion préparatoire se tiendra à la SETRAG (salle de réunion de la Direction Générale), le mardi 26 février 2019 à 10h00. Une visite du site des travaux sera organisée du 27/02/2019 au 28/02/2019 par le Maître de l’Ouvrage Délégué SETRAG.

7. Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) sera envoyé par messagerie électronique (E-mail : appel.offres@setrag.com ) aux entreprises identifiées et susceptibles de répondre efficacement aux objectifs visés. Aucun paiement n’est demandé. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 08 avril 2019 à 10 heures, heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse mentionnée ci-dessous le 08 avril 2019 à partir de 10 heures 30 minutes

8. L’adresse mentionnée ci-dessus est:
SETRAG, BP 2198, Direction Générale
Route principal d’OWENDO,
Nohine LO – Directeur de l’Équipement (DE)
Téléphone / Fax : +241 01.70.83.01,
E-mail : appel.offres@setrag.com



LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Lengua original:   Francés

Datos para contacto

Dirección:   Nohine LO
Directeur de l'Equipement (DE)
SETRAG
BP 578 Route de OWENDO
LIBREVILLE, GABON
Gabón
Teléfono:   + 241 01 70 80 04
Correo electrónico:   Presione aquí

Bienes, Obras y Servicios

 

Texto original

Avis d’Appel d’Offres (AA0)
GABON

Programme de remise à niveau des infrastructures ferroviaires de la SETRAG (PRN)
Financement: AFD
(AOIO No: 27.11.18-AFD/SET)

1. Dans le cadre de la réhabilitation du Chemin de Fer Transgabonais, L’Etat a fait un emprunt auprès de l’Agence Française pour le Développement (AFD) pour financer sa part dans le Programme de remise à niveau, à savoir la réhabilitation des Infrastructures Ferroviaires.
Le concessionnaire des chemins de fer Gabonais (SETRAG) dans son rôle de maître d’œuvre a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds mis à la disposition par l’Etat du Gabon à travers le crédit AFD pour effectuer les paiements prévus au titre du Marché objet du présent avis d’appel d’offres.
Cet appel d’offres est référencé AOIO No: 27-11-18-AFD/SET en date du 09 février 2019 relatif aux Travaux de réhabilitation du Centre de Formation et de Perfectionnement de Franceville (CFPF) en lot unique:

I. Réhabilitation de dix-huit (18) logements de la zone sociale du CFPF.
II. Réhabilitation de onze (11) logements de la zone pédagogique du CFPF.

Il est ouvert aux soumissionnaires nationaux et internationaux ayant les compétences requises.

2. La SETRAG sollicite des offres sous plis fermés de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux ci-dessus.
Le délai d’exécution des travaux suivant l’allotissement est indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO).
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres International Ouvert (AOIO) tel que défini dans les « Directives: passation des marchés financés par les Prêts des bailleurs » avec la particularité rappelée ci-dessus.
4. Les soumissionnaires éligibles, identifiés et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SETRAG; Nohine LO – Directeur de l’Equipement (DE) Téléphone / Fax: +241 01.70.83.01, E-mail: appel.offres@setrag.com ou prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous de 09 heures à 15 heures, heure locale, tous les jours ouvrables.
5. Conditions de Qualification et de Sélection sont:
Les exigences en matière de qualification telles qu’indiquées dans le Dossier d’Appel d’Offres International Ouvert et concernant d’une part la capacité financière, et d’autre part la capacité technique et l’expérience sont celles inscrites au point 2 – Qualification - de la section III des «Critères d’évaluation et de Qualification». Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles (voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées).

Une Garantie de Soumission est requise. Son montant est de:
10 000 000 F CFA (Dix millions de francs CFA) pour le lot unique.
L’adjudicataire sera choisi sur base de ses qualifications et de son expérience dans le domaine du génie civil, du bâtiment et des travaux publics (construction, terrassement et assainissement); de son aptitude et sa capacité à mobiliser des moyens humains et matériels adéquats pour la réalisation des travaux dans les délais indiqués; de sa solvabilité et sa capacité financière.
Ces critères seront déterminants pour la sélection. Aucun facteur qui n’est pas défini ci-dessus ne pourra être utilisé pour juger de la qualification du Soumissionnaire.
6. Une réunion préparatoire se tiendra à la SETRAG (salle de réunion de la Direction Générale), le mardi 26 février 2019 à 10h00. Une visite du site des travaux sera organisée du 27/02/2019 au 28/02/2019 par le Maître de l’Ouvrage Délégué SETRAG.

7. Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) sera envoyé par messagerie électronique (E-mail : appel.offres@setrag.com ) aux entreprises identifiées et susceptibles de répondre efficacement aux objectifs visés. Aucun paiement n’est demandé. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 08 avril 2019 à 10 heures, heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse mentionnée ci-dessous le 08 avril 2019 à partir de 10 heures 30 minutes

8. L’adresse mentionnée ci-dessus est:
SETRAG, BP 2198, Direction Générale
Route principal d’OWENDO,
Nohine LO – Directeur de l’Equipement (DE)
Téléphone / Fax : +241 01.70.83.01,
E-mail : appel.offres@setrag.com



LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Por favor note que este aviso es únicamente para su información.
Tratamos lo mas posible de tener la información mas actualizada y detallada en nuestro sitio Web pero no podemos garantizar que toda la información dada está libre de errores.
Si tiene una sugerencia para corregir/actualizar este aviso, por favor háganoslo saber.